Договор-Онлайн.Ру
все документы здесь

Большая база договоров, и примеров заполнения бланков.
Актуальная информация по всем основным направлениям юриспрюденции, трудового и гражданского права

Бланки


Договоры - это...

"Договор-Онлайн.Ру" База образцов договоров. На нашем портале вы сможете найти: брачные договоры, договоры о споре, договоры найма, различные формы претензий, типовые документы для ликвидации предприятий, образцы и бланки накладных, образцы бухгалтерской и финансовой документации.
На этом сайте Вы сможете получить любую правовую помощь.
Кроме базы договоров, Вы также найдете, замечательную конференцию(форум). Cсылка на юридический форум находится в шапке сайта сайта.
Будем рады, если наш юридический сайт принесет Вам пользу.


Договор подряда (на выполнение подрядных работ)


Cкачать документ «Договор подряда (на выполнение подрядных работ)»
ДОГОВОР ПОДРЯДА
(на выполнение подрядных работ)

г.___________________                            "___"___________200__г.

     ___________________________________________________________________
(наименование предприятия),  в дальнейшем  Заказчик, в  лице ___________
(должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________
(устава, доверенности), с одной стороны, и _____________________________
(наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________
(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________
(устава, доверенности),  с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

     I. Предмет договора
     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство
выполнить следующие виды работ:_________________________________________
________________________________________________________________________
     Работы выполняются из материалов __________________________________
(Заказчика или Подрядчика).
     1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).

     II. Обязательства сторон
     2.1. Заказчик обязуется:
     - обеспечить Подрядчика следующими материалами:____________________
_______________________________________________________________________,
     - обеспечить  Подрядчику необходимые  условия для выполнения работ,
включающие в себя: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
     2.2. Подрядчик обязуется:
     - произвести указанные работы за свой риск;
     - обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для
проверки хода и качества их исполнения;
     - обеспечить  сохранность  передаваемого  в  соответствии  с  п.2.1
имущества на весь период выполнения работ.

     III. Срок действия договора и порядок расчетов
     3.1. Договор  вступает в  действие с  момента  передачи  материалов
Подрядчику на  основании двухстороннего  акта сдачи-приемки  (Приложение
2).
     3.2. Срок исполнения: "___"_______20___г.
     3.3. Оплата  работ производится  в _____-дневный  срок с момента их
выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов).
     3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________
рублей.

     IV. Ответственность сторон
     4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств
стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим гражданским
законодательством.
     4.2. За  просрочку исполнения  работ Подрядчик уплачивает Заказчику
пени в  размере  ______  от  сметной  стоимости  работ  за  каждый  день
просрочки, но не более общей стоимости работ.
     4.3. При  досрочном  одностороннем  расторжении  договора  виновная
сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб.,
не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.
     4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

     V. Особые условия
     5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний
акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).
     5.2.   По    окончании   работ    неиспользованные   материалы    и
предоставленное в  соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику
в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.
     5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его
частью.
     5.4. Во  всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре,
стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.
     Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик                      Подрядчик
____________________          _____________________
____________________          _____________________

Заказчик                      Подрядчик

   М.П.                          М.П.

________________________________________________________________________

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

     Договор подряда является наряду с договором купли-продажи, поставки
и аренды самым распространенным в хозяйственной практике.
     Данный договор используется практически в любой сфере хозяйственной
деятельности.
     Основы гражданского  законодательства Союза  ССР и республик, кроме
указанной  разновидности   договора    подряда  предусматривают  договор
подряда о  выполнении научно-исследовательских  и опытно-конструкторских
работ (ст.97).
     Особо следует  оговорить последнюю  разновидность договора подряда.
Правовой   режим    результатов   НИОКР    не   определен    действующим
законодательством. Не  нашел он  регламентации и в Положении о договорах
на  создание   (передачу)  научно-технической   продукции,  утвержденном
постановлением ГКНТ  СССР от  20__ноября 1987 г. N435. В нем указывается,
что этот  вопрос относится  к сфере договорного регулирования и решается
по усмотрению сторон.
     Для исполнения  подрядного договора  подрядчик  вправе  привлечь  к
исполнению  договора   других  лиц   (субподрядчиков),   отвечая   перед
заказчиком за  результаты их  работ. В  этом случае  подрядчик выступает
перед  заказчиком   в  качестве   генерального   подрядчика,   а   перед
субподрядчиком - в качестве заказчика.
     Ниже приводятся комментарии к отдельным пунктам договора:
     Условия договора  в зависимости  от вида  производимых работ  могут
включать в  себя: предоставление  утепленного помещения,  горячей  воды,
душевых, электроэнергии, инструмента, складских помещений и др.
     Возможно включение иных обязательств по соглашению сторон.
     Оплата  производится   после  сдачи   всей  работы,  если  иное  не
установлено договором.
     П.4.1 -  в соответствии  со ст.218  ГК РСФСР  в случае неисполнения
Подрядчиком своих  обязательств,  Заказчик  вправе  выполнить  указанные
работы за  счет Подрядчика, либо требовать возмещения убытков. Ст.220__ГК
устанавливает  обязанность   Подрядчика  в   случае   неисполнения   или
ненадлежащего исполнения  своих обязательств возместить заказчику убытки
и определяет  содержания понятия  "убытки" (ч.2). Возмещение подрядчиком
убытков  (ст.221)   не  освобождает   Подрядчика  от   исполнения  своих
обязательств  в   натуре.  Условия   ответственности   за   неисполнение
обязательств сторон определяются в ст.225-227 ГК РСФСР.
     Понятие неустойки  определено в ст.187 ГК РСФСР. Штрафная неустойка
(ч.2 ст.189) допускает взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки.
По соглашению  сторон возможно  установление альтернативной или зачетной
неустойки.
     Следует также  учитывать, что  риск случайной  гибели или случайной
порчи материалов,  в соответствии  со ст.357  ГК РСФСР,  несет  сторона,
предоставляющая материал.


  

Вопросы и Комментарии

татьяна (11.03.12 20:57)
не могу расчитать неустойку перед заказчику

Добавить комментарий к документу

Имя
Комментарий
Я не робот

Похожие документы

Договоры

© 2010 – 2018